Allgemeine Geschäftsbedingungen

[ENTWURF — dieser Text ist eine Struktur-Vorlage und muss vor Veröffentlichung anwaltlich geprüft und vervollständigt werden]

§ 1 Geltungsbereich

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Verträge über die Lieferung und Montage von Klimaanlagen sowie zugehörige Serviceleistungen zwischen der 3-STERNE Bauelemente [PLATZHALTER: Rechtsform] (nachfolgend „Auftragnehmer“) und ihren Kunden. Abweichende Bedingungen des Kunden gelten nur, wenn der Auftragnehmer ihnen ausdrücklich schriftlich zustimmt.

§ 2 Vertragsschluss

Darstellungen auf der Website sind unverbindlich und stellen kein Angebot im Rechtssinne dar. Nach einem Vor-Ort-Termin erstellt der Auftragnehmer ein verbindliches Angebot. Der Vertrag kommt mit der Annahme des Angebots durch den Kunden zustande.

§ 3 Preise und Zahlung

Es gilt der im Angebot genannte Festpreis. Zusätzliche Leistungen, die bei Angebotserstellung nicht erkennbar waren, werden nur nach vorheriger Abstimmung berechnet. [PLATZHALTER: Zahlungsmodalitäten — Abschlagszahlungen, Fälligkeit, Zahlungsziel]

§ 4 Mitwirkungspflichten des Kunden

Der Kunde stellt sicher, dass erforderliche Zustimmungen Dritter (insbesondere des Vermieters oder der Wohnungseigentümergemeinschaft für Außengeräte und Fassadenarbeiten) vor Montagebeginn vorliegen. Der Kunde gewährt Zugang zu den Montageorten und sorgt für einen Stromanschluss am Montagetag.

§ 5 Ausführung und Termine

Montagetermine werden einvernehmlich festgelegt. Verzögert sich die Ausführung durch Umstände, die der Auftragnehmer nicht zu vertreten hat (z. B. fehlende Genehmigungen, höhere Gewalt, Lieferengpässe), verlängern sich Fristen angemessen.

§ 6 Abnahme

Nach Fertigstellung und Inbetriebnahme erfolgt die Abnahme durch den Kunden. Unwesentliche Mängel berechtigen nicht zur Verweigerung der Abnahme; sie werden im Rahmen der Gewährleistung behoben.

§ 7 Gewährleistung

Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsrechte des Werkvertragsrechts (§§ 634 ff. BGB). Herstellergarantien für Geräte bleiben davon unberührt.

§ 8 Widerrufsrecht für Verbraucher

[PLATZHALTER — ZWINGEND VOM ANWALT: Wird der Vertrag beim Vor-Ort-Termin oder per Fernkommunikation geschlossen, steht Verbrauchern ein 14-tägiges Widerrufsrecht zu (§§ 312g, 355 BGB). Erforderlich sind eine ordnungsgemäße Widerrufsbelehrung samt Muster-Widerrufsformular sowie Regelungen zum vorzeitigen Montagebeginn (§ 357 BGB). Fehlerhafte Belehrungen verlängern die Frist auf bis zu 12 Monate und 14 Tage und sind häufiger Abmahngrund.]

§ 9 Haftung

Der Auftragnehmer haftet unbeschränkt für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit sowie für Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit. Bei einfacher Fahrlässigkeit haftet er nur für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, begrenzt auf den vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden.

§ 10 Schlussbestimmungen

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Sollten einzelne Bestimmungen unwirksam sein, bleibt der Vertrag im Übrigen wirksam. [PLATZHALTER: ggf. Gerichtsstand bei Unternehmern]